不可抗力造成的工期延误可以索赔吗
在不可抗力事件发生导致工期延误的情况下，承包商通常可以向业主提出索赔。若此类事件属于业主的责任范畴，承包商不仅有权索赔工期延期，还有权索赔由此产生的费用。遭受影响的一方有责任及时通知对方，并采取措施减轻损失，同时须在规定期限内提供相应的证明文件。
当不可抗力事件发生导致工期延误时，承包商可能依法有权要求顺延工期。 在不可抗力事件影响下，工程本身的损害应由业主承担。 不可抗力导致的人员伤亡及其相关费用，应由伤亡人员所属单位负责。 施工单位因不可抗力造成的机械设备损坏及停工损失，需自行承担。
法律分析：根据法律规定，不可抗力事件导致的费用和工期延误责任由双方按一定方式分担。具体来说，工程本身的损害、第三人因工程损害遭受的人身伤亡和财产损失，以及施工场地内用于施工的材料和设备的损害，由发包人承担。 发包人和承包人人员伤亡的责任由各自单位承担，并负责相应费用。
疫情能否导致工期无责顺延
1、因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。《建设工程司法解释二》第六条：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
2、根据我国法律规定，不可抗力事件导致无法履行民事义务的，无需承担民事责任。 如果因不可抗力无法履行合同义务，根据不可抗力的影响程度，可以部分或全部免除责任，除非法律有其他规定。 受到疫情影响或疫情防控需要，不能如期竣工的房屋和市政工程项目，可以依法顺延竣工时间。
3、根据《合同法》第一百一十七条的规定，如果因建设单位或施工单位过错导致项目延误，在延误期间遭遇疫情，则不能以不可抗力免责。责任方应当承担违约损害赔偿责任，这种责任比合同不可抗力条款对事件后果所做的风险分担更重。
施工单位因新型冠状病毒疫情无法复工的处理方式有哪些
1、施工单位因新型冠状病毒疫情无法复工的处理方式主要有以下几点：收集并保存相关政府文件：施工单位应当积极收集政府发布的关于要求停工以及后续允许复工的文件，并确保这些文件的完整性和真实性。
2、【法律分析】：对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者，在其隔离治疗期间，或医学观察期间，以及因政府实施隔离措施，或采取其他紧急措施，导致不能提供正常劳动的企业职工，企业应当视同提供正常劳动并支付正常工作时间工资。
3、在隔离治疗期间、医学观察期间：正常支付工资。（2）病假期间：如果新冠肺炎患者解除隔离后，仍需遵医嘱病休的，则按照医疗期的相关规定支付病假工资。（3）企业受疫情影响停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。
4、针对上游供应商企业因新型冠状病毒疫情无法供货的应对措施，主要包括以下几点：协商变更合同：内容：与上游供应商进行协商，根据疫情的实际情况，调整供货时间、数量或其他合同条款，以确保双方利益得到合理平衡。
5、因疫情影响导致企业生产经营困难的，在协商一致的情况下可以让劳动者轮岗轮休，轮岗轮休期间不用发工资，但应该发放生活费。
6、先和用人单位协商，如果协商无法解决，则可以通过以下方式：（1）向当地劳动保障监察机构投诉举报；（2）向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁；（3）通过诉讼途径解决。多地出台农民工返程复工措施，防止疫情扩散。
疫情期间施工企业延误工期怎么办
1、因此，施工企业在面对因疫情导致的工期延误时，应当及时与合同相对方进行沟通，说明情况并提供相应的证据，如政府发布的疫情通知、隔离措施等，以证明工期延误确实是由不可抗力因素造成的。此外，施工企业还应积极采取措施，尽量减少疫情对工程进度的影响。
2、工期延误，因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。
3、如果双方对工期顺延无法达成一致，或者因疫情导致的延误对施工单位造成了重大不利影响，双方可以根据实际情况协商变更合同内容，如调整工程范围、价格等，或者协商解除合同。
4、而此次疫情就属于“不可抗力”，因此施工企业如果因为疫情原因延误工期是可以免除责任的，但延误工期行为发生在疫情之前的，不能免除。 《 民法典 》第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。
5、因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。
6、法律主观：因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担 民事责任 。
本文来自作者[admin]投稿，不代表赵丹号立场，如若转载，请注明出处：https://m.zhaodamei.cn/life/202506-450.html
评论列表（4条）
我是赵丹号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《南平市疫情不可抗力公告工期延误（南平疫情防控工作）》能对你有所帮助！
本站[赵丹号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：不可抗力造成的工期延误可以索赔吗 在不可抗力事件发生导致工期延误的情况下，承包商通常可以向业主提出索赔。若此类事件属于业主的责任范畴，承...